Договор услуг монтажа

13.03.2018 Выкл. Автор admin

Договор на монтаж оборудования

Размещая заказ на сборку, установку и ввод в строй того или иного оборудования, заказчик заключает с исполнителем договор на монтаж оборудования. В качестве предмета договора стороны указывают, что исполнитель берет на себя обязательства по монтажу и пуску оборудования и будет действовать по поручению заказчика. Перечень монтажных работ и график их выполнения, как правило, оформляют в виде отдельного документа — спецификации. Еще одним дополнением к договору может служить схема расположения оборудования.

Поскольку договор на монтаж оборудования — частный случай контракта на оказание услуг, в его условиях должна учитываться сумма, которую заказчик обязуется уплатить исполнителю за проведенные монтажные и пуско-наладочные работы. Подтверждением того, что исполнитель выполнил взятые на себя договорные обязательства в полном объеме, служит акт выполненных работ, которые обе стороны подписывают после того, как монтаж выполнен.

Образец договора подряда на монтажные работы вы можете скачать с этой страницы нашего сайта.

Договор подряда на монтаж оборудования

Здесь вы можете посмотреть и скачать шаблон договора подряда на монтаж оборудования за 2018 год в удобном для вас формате. Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте.

Новый образец 2018 года

Договор подряда на монтаж оборудования

г. ______________________ «___» ___________ 200_ г.

(наименование населенного пункта)

__________________________________________________________________ в лице

(наименование юридического лица)

_____________________________________________, действующ____ на основании

(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

_____________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с одной

стороны, и _______________________________________________________ в лице

(наименование юридического лица)

______________________________________________, действующ___ на основании

(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

___________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», с другой

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке)

следующего оборудования: ________________________________________________

по адресу: г. __________________, ул. _____________________, дом _______.

(название населенного пункта) (название улицы) (номер дома)

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1

Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик

за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и

оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику

по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения

для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения

2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи

выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу,

указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт

является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока,

указанного в п.4.1. Договора;

2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту

приема-передачи в течение ______ дней после окончания монтажных и

2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов,

на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и

производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания

акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями

2.2.2. в течение _____ дней после получения от Подрядчика извещения

об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1.

настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при

обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение _____ дней после ее

сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;

2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в пп. 3

и 5 настоящего Договора;

2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами

подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы

для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ,

предусмотренных настоящим Договором;

2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные

затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов,

необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;

2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика

обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного

имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;

2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы,

оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их

необходимости для выполнения работ.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых

Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему

результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены

пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об

отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по договору составляет _______ (_______________

(сумма цифрами и прописью)

3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:

— первый платеж в размере _______ процентов от суммы, указанной в

п. 3.1. Договора, а именно ______ (______________) рублей, осуществляется

(сумма цифрами и прописью)

не позднее _____ дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;

— оставшаяся сумма, а именно ________ (____________________) рублей,

(сумма цифрами и прописью)

вносится не позднее _____ дней с момента подписания акта приема-передачи.

3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику

путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо

путем внесения наличными в кассу Подрядчика.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим

Договором, в течение ___________ дней с момента подписания акта

приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа

5. Порядок приема и сдачи выполненных работ

5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и

Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с

приложением необходимой документации.

5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи

в течение ____________ дней с момента извещения об окончании работ либо

по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.

5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют

двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки

устранения недостатков выполненных работ.

6. Ответственность сторон

6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков

платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере ____

процентов от суммы долга за каждый день просрочки.

6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан

уплатить Заказчику штраф в размере ______ процентов от суммы договора за

каждый день просрочки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых

на себя обязательств и устранения нарушений.

6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет

ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по

настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой

силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях

обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские

волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и

другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.

6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие

действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую

сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств

по настоящему договору.

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении

более чем ______________, настоящий договор может быть расторгнут любой

из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

7. Прочие условия

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении

настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В

случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение

в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору

действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и

подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса,

названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение

___________ дней письменно известить об этом другую сторону.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из сторон.

7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:

приложение N 1 — Акт приема-передачи работ по подготовке помещения

для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком;

приложение N 2 — Акт приема-передачи выполненных работ;

приложение N 3 — технические условия для подготовки помещения к

Договор оказания услуг по выполнении монтажных работ

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

по выполнении монтажных работ

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Поставщик, являющийся продавцом оборудования по контракту на поставку, принимает на себя обязательство осуществить силами своих специалистов монтажные работы, наладку, испытание и пуск в эксплуатацию оборудования, поставляемого по контракту, именуемого в дальнейшем Оборудование, а также обеспечить гарантированную производительность и другие показатели в соответствии с техническими условиями контракта, произведя за время монтажа обучение персонала Заказчика, являющегося покупателем оборудования по контракту на поставку, методам наладки и эксплуатации оборудования, включая передачу опыта и специфических навыков работы.

2.1. Для выполнения указанных в ст.1 настоящего договора работ Поставщик в срок не позднее дней с даты получения от Заказчика подтверждения о готовности объекта к монтажу, командирует в РФ следующих специалистов:

  • эксперта-консультанта ;
  • главного инженера ;
  • старшего инженера ;
  • инженера ;
  • техника (мастера, монтера) ;
  • квалифицированного рабочего ;

2.2. Поставщик обязуется по просьбе Заказчика командировать в РФ в его распоряжение других необходимых специалистов.

2.3. При необходимости срочного командирования срок выезда специалистов поставщика не будет превышать дней с даты получения запроса.

2.4. Ориентировочные сроки начала и проведения монтажных работ: « » 2014 г. Точную дату начала монтажа Заказчик сообщит Поставщику дополнительно. Поставщик обязуется командировать специалистов к указанному сроку и уведомить Заказчика о дате прибытия специалистов в РФ, указав номер рейса (поезда), как можно раньше, но не позднее, чем за дней до начала отъезда.

2.5. В случае, если указанные в п.2.4 сроки проведения монтажных работ окажутся недостаточными, Заказчик имеет право, на условиях настоящего договора до окончательного завершения монтажных работ, продлить период пребывания специалистов Поставщика. Если будет установлено, что монтажные работы не были проведены в указанные выше сроки по причинам, зависящим от Поставщика, все расходы, связанные с дальнейшим пребыванием специалистов в стране Заказчика, Поставщик принимает на себя.

Читайте так же:  Спор как метод убеждения

3.1. За выполнение вышеуказанных работ Заказчик оплачивает Поставщику работу специалистов по следующим месячным ставкам:

  • эксперту-консультанту рублей в месяц;
  • главному инженеру рублей в месяц;
  • старшему инженеру рублей в месяц;
  • инженеру рублей в месяц;
  • технику (мастеру, монтеру) рублей в месяц;
  • квалифицированному рабочему рублей в месяц;

В ставки за монтажные работы включаются возмещения за работу специалистов Поставщика, оплата за отпуск, суточные и другие расходы, связанные с командированием, за исключением расходов по проезду и оплате жилых помещений.

3.2. Выплата сумм, указанных в п.3.1 настоящего договора производится в форме инкассо с последующим акцептом (немедленной оплатой) на основании следующих документов:

  • счета Поставщика в 4-х экземплярах;
  • ведомости монтажных работ, подтвержденной Заказчиком или его уполномоченным.

3.3. Заказчик, кроме того, оплачивает:

  • стоимость проезда специалистов из страны Поставщика до места монтажа в стране Заказчика при предъявлении билета и багажных квитанций:
    • по проезду по железным дорогам;
    • по иностранной территории – в спальном вагоне класса, а при прямом сообщении – в вагоне скорого поезда;
    • по территории РФ – в вагоне скорого поезда. При этом оплачивается провоз багажа до кг на каждого специалиста;
    • по проезду воздушным транспортом;
    • по тарифу турист-класса, включая провоз багажа на каждого специалиста до кг сверх багажа, провозимого бесплатно по билету.
  • стоимость проезда, включая провоз багажа, при возвращении специалистов из страны Заказчика в страну Поставщика. Билеты на обратный проезд приобретает Заказчик и вручает их специалистам Поставщика.
  • во время пребывания специалистов в г. в связи с выполнением обязательств по настоящему договору Заказчик предоставляет специалистам Поставщика номер в гостинице.

4.1. Рабочее время специалистов Поставщика на месте монтажных работ устанавливается согласно правилам, действующим в стране Заказчика.

5.1. Представители Заказчика и Поставщика совместно составляют план и график проведения монтажных и пусконаладочных работ.

5.2. Работы по монтажу производятся под руководством руководителя группы специалистов Поставщика (специалиста поставщика, если он один), который дает технические указания и консультации, относящиеся к монтажу. Поставщик обеспечивает своих специалистов необходимыми инструментами и приборами.

5.3. В процессе выполнения монтажных работ все основные части оборудования должны быть тщательно проверены. Результаты осмотра должны быть изложены в протоколе, подписанном представителями Поставщика и Заказчика на месте монтажа. При наличии дефектов в протоколе должно быть указано их точное описание, причины возникновения, меры по устранению, а также установлена ответственность сторон за эти дефекты.

5.4. Все записи в монтажном журнале ведутся на русском языке и должны быть подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. Все записи технического характера должны быть подписаны соответствующими специалистами обеих сторон.

5.5. По окончании монтажа и пусконаладочных работ представителями Поставщика и Заказчика составляется и подписывается протокол о готовности оборудования к окончательным испытаниям и пуску в эксплуатацию. В протоколе указывается оценка качества произведенного монтажа оборудования в целом, а если необходимо, то и отдельных машин и агрегатов.

5.6. Окончательные испытания оборудования производятся по программе, согласованной представителями Заказчика и Поставщика в соответствии с техническими требованиями договора.

5.7. Монтажные работы считаются законченными после проведения всех видов монтажных, пусконаладочных работ, испытаний оборудования с достижением им гарантированных по контракту показателей, о чем составляется «Протокол проведения окончательных испытаний и пуска оборудования в эксплуатацию».

5.8. Заказчик обязуется точно выполнять все технические указания специалистов Поставщика, относящиеся к монтажу оборудования, а Поставщик гарантирует правильность даваемых его специалистами технических указаний в процессе выполнения монтажных работ.

6.1. Поставщик страхует своих специалистов за свой счет в соответствии с законодательством своей страны на случай болезни или несчастных случаев во время пребывания их в РФ. Заказчик может по просьбе Поставщика и за его счет застраховать специалистов в в соответствии с правилами страхования от несчастных случаев .

6.2. При болезни или несчастных случаях во время пребывания специалистов Поставщика в РФ Заказчик обеспечивает больному или пострадавшему специалисту бесплатную медицинскую помощь в системе государственного здравоохранения и медикаменты по нормам и правилам страны Заказчика и производит платежи в течение в размере и порядке, предусмотренном в ст.3 настоящего договора. При этом Поставщик примет все меры к тому, чтобы по причине болезни его специалиста не было задержки в осуществлении монтажных работ на участке заболевшего специалиста.

6.3. При нетрудоспособности более по болезни или вследствие несчастного случая Поставщик обязан отозвать нетрудоспособного специалиста в свою страну либо лечить и содержать его за свой счет до состояния транспортабельности и по требованию Заказчика в срочном порядке направить замену.

6.4. В случае отзыва специалиста Поставщика по независящим от Заказчика причинам до истечения согласованного между сторонами срока расходы по откомандированию и замене специалистов несет Поставщик.

7.1. Поставщик несет ответственность:

7.1.1. За невыполнение своих обязательств, обеспечивающих: своевременных монтаж, пусконаладочные работы и проведение испытаний смонтированного оборудования в соответствии с согласованным графиком и программой монтажа и пуска оборудования в эксплуатацию.

8.1. Срок гарантии на выполненные монтажные работы – месяцев с даты их окончания в соответствии с п.5.7 ст.5 настоящего договора.

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, действует законодательство .

Договор на оказание услуг по монтажу и обслуживанию холодильного оборудования

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ

УСЛУГ ПО МОНТАЖУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ № _-М

г. Санкт-Петербург «___» ___________ 2007 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Сервис СПб», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице _______________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые далее Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя выполнение работ по монтажу, ремонту и пуско-наладке оборудования ЗАКАЗЧИКА (работ по вводу оборудования в эксплуатацию).

1.2. Перечень работ по вводу оборудования в эксплуатацию согласовываются Сторонами и указываются в Спецификации (Приложение ) к настоящему договору, которая после ее подписания Сторонами становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Порядок оформления Спецификации на монтаж оборудования

2.1. Спецификацию на выполнение работ по вводу оборудования в эксплуатацию ЗАКАЗЧИК согласовывает с ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения Спецификации от ЗАКАЗЧИКА письменно подтверждает ее, или путем личной встречи, если это необходимо.

Спецификация, подписанная полномочным представителем ИСПОЛНИТЕЛЯ, должна содержать следующие данные: перечень монтажно-сборочных и пуско-наладочных работ; стоимость монтажно-сборочных и пуско-наладочных работ.

2.3. В случае согласия с условиями монтажа оборудования, изложенными в Спецификации, ЗАКАЗЧИК подписывает Спецификацию и направляет ее ИСПОЛНИТЕЛЮ в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Спецификации.

3. Стоимость договора и порядок расчетов

3.1. Стоимость монтажа оборудования, стоимость монтажно-сборочных и пуско-наладочных работ устанавливается в рублях, и указывается в Спецификации с учетом налога на добавленную стоимость.

3.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке:

3.2.1. Платеж в размере 100% от общей суммы Спецификации ЗАКАЗЧИК производит в течение 3-х (Трех) банковских дней со дня окончания монтажно-сборочных и пуско-наладочных работ, что подтверждается Актом ввода оборудования в эксплуатацию и Актом сдачи-приемки выполненных работ, подписанными Сторонами, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3.3. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях РФ в безналичной форме платежа. Датой осуществления ЗАКАЗЧИКОМ платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета банка ЗАКАЗЧИКА.

3.4. В случае изменения, в период действия настоящего Договора, ставок существующих или введения новых налогов или пошлин, а также порядка их взимания, общая сумма Спецификаций к настоящему Договору, действующих на момент введения новых налогов или пошлин, может быть пересмотрена с учётом этих изменений. Изменения в общей сумме Спецификаций должны быть оформлены соответствующими Дополнительными соглашениями, которые в случае подписания их сторонами или уполномоченными представителями становятся неотъемлемой часть настоящего договора.

4. Порядок оформления документов по платежным обязательствам

4.1. ЗАКАЗЧИК информирует ИСПОЛНИТЕЛЯ об осуществлении платежа по настоящему Договору. По дополнительному требованию ИСПОЛНИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИК предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ копию банковской выписки по счету, заверенную банком, а также сообщает номер и полную сумму авизо.

5. Приемка-передача монтажных и иных расходных материалов, а также выполненных работ

5.1 Приемка-передача выполненных монтажно-сборочных и пуско-наладочных работ осуществляется в течение 2-х календарных дней после их выполнения, и получения ЗАКАЗЧИКОМ от ИСПОЛНИТЕЛЯ надлежащего уведомления о готовности их передачи, что подтверждается Актом ввода оборудования в эксплуатацию и Актом сдачи-приемки выполненных работ, подписанными Сторонами или их уполномоченными представителями.

5.2. Если Заказчиком во время приемки будут обнаружены недостатки в выполненных работах, Стороны составляют Акт, в котором указывают выявленные недостатки и сроки их безвозмездного устранения Исполнителем, которые не могут превышать 2-х календарных дней.

5.3. В момент приемки-передачи работ, Исполнитель обязан передать Заказчику информацию, касающуюся эксплуатации оборудования, вводимого в эксплуатацию, сертификаты соответствия на используемые монтажные и другие расходные материалы.

6. Особые условия

6.1. Монтажно-сборочные и пуско-наладочные работы проводятся в соответствии с технической документацией на оборудование, с соблюдением правил противопожарной и электротехнической безопасности.

6.2. Качество монтажа оборудования должно соответствовать требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96, МЗ №, ГОСТ по уровням звука и звукового давления.

6.3. Датой окончания работ считается дата подписания Сторонами Акта ввода оборудования в эксплуатацию и Акта сдачи-приемки выполненных работ.

7.1. Гарантия ИСПОЛНИТЕЛЯ на все работы, выполненные по настоящему Договору, действует в течение 3-х (Трех) месяцев, считая с даты подписания Сторонами Акта ввода оборудования в эксплуатацию.

7.2. Эксплуатация оборудования ЗАКАЗЧИКОМ должна производится в соответствии с требованиями технической документации на оборудование, а также с соблюдением правил противопожарной и электротехнической безопасности.

7.3. Гарантия предусматривает:

7.3.1. ремонт некачественного оборудования или его части при обнаружении устранимых недостатков (дефектов), вызванных производственным браком или некачественным монтажом, в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента получения извещения от ЗАКАЗЧИКА о выявленных недостатках. Прибытие сервисной бригады на заявленный объект должно осуществляться не позднее 6 (Шести) часов с момента подачи ЗАКАЗЧИКОМ заявки о гарантийном случае;

7.3.2. замену некачественных узлов и агрегатов оборудования или их частей в случае невозможности ремонта, при обнаружении недостатков (дефектов), вызванных производственным браком или некачественным монтажом, в течение 48 (Сорока восьми) часов с момента получения извещения от ЗАКАЗЧИКА о выявленных недостатках.

7.4. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи:

7.4.1. эксплуатации изделий с маслами и (или) хладагентами, не рекомендованными Производителем;

7.4.2. эксплуатации изделий с нарушением требований инструкции или технического паспорта по эксплуатации оборудования;

7.4.3. эксплуатации изделия в условиях, когда электропитание не соответствует требованиям ПроизводиВ +5%, 220В+5%, 50 Гц;

7.4.4. самостоятельного или с привлечением третьих лиц, не указанных ИСПОНИТЕЛЕМ, проведения ремонтных работ с оборудованием или его частью;

7.4.5. нарушения сохранности гарантийных пломб или наличия механических и иных повреждений оборудования.

Читайте так же:  Отчетность ип на спецрежимах

7.5. В случае внезапных отказов или при возникновении неисправностей в работе оборудования, ЗАКАЗЧИК обязан немедленно сообщить об этом ИСПОЛНИТЕЛЮ и принять меры по сохранению скоропортящихся товаров от порчи. С ИСПОЛНИТЕЛЯ ни в коей мере не может быть востребовано возмещение ущерба ЗАКАЗЧИКА, который может возникнуть в результате неисправностей в работе оборудования.

7.6. Несоответствие оборудования или работ по качеству требованиям настоящего Договора устанавливается и подтверждается Актом, подписанным Сторонами, а при отсутствии согласия Сторон – Актом экспертизы, при этом расходы по проведению экспертизы несет виновная Сторона.

7.7. В случае отказов, произошедших при несоблюдении условий гарантии (п. п.7.1. и п. п.7.4. настоящего Договора), ремонт оборудования осуществляется на основании отдельных смет.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Имущественная ответственность применяется при условии предъявления претензии в письменной форме.

9. Форс-мажор(действие обстоятельств непреодолимой силы).

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли помимо их воли и желания, которые нельзя было предвидеть и предотвратить: военные действия, забастовки, стихийные бедствия, вступление в силу нормативных актов органов государственной власти РФ или субъектов РФ, влияющих на исполнение настоящего Договора. При этом Сторона, подвергшаяся воздействию таких обстоятельств, обязана известить другую Сторону в течение трех банковских дней со дня их наступления, — о сроках, характере и степени их воздействия на пострадавшую Сторону.

9.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10. Срок действия Договора

10.1. Начало действия Договора с момента подписания обеими сторонами.

10.2. Окончание действия Договора с момента выполнения всех обязательств между сторонами.

10.3. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, по причине, указанной в п. п. 9.1. настоящего Договора, будет существовать свыше двух месяцев, любая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор. В этом случае:

10.3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право требовать возврата части из переданных ЗАКАЗЧИКУ по Акту приема-передачи (согласно п. п. 5.1. настоящего Договора) монтажных материалов, неоплаченных ЗАКАЗЧИКОМ полностью к

моменту расторжения настоящего Договора.

10.3.2. ЗАКАЗЧИК имеет право требовать возврата денежных средств, перечисленных на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ на условиях предоплаты (в соответствии с п. п.3.2.1. и п. п.3.2.2. настоящего Договора) за вычетом накладных расходов ИСПОЛНИТЕЛЯ, возникших в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы.

10.4. При досрочном расторжении настоящего Договора Стороны не освобождаются от ответственности за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, за исключением обстоятельств непреодолимой силы. Стороны обязаны предупредить о досрочном расторжении договора не менее, чем за два месяца.

11. Общие положения

11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, решаются Сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия – передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11.2. Понятие «Уведомление», используемое в настоящем Договоре, представляет собой сообщение в письменной форме, подписанное уполномоченным лицом и заверенное печатью организации, направленное посыльным или с использованием факсимильной или телефонной связи с указанием должности и Ф. И.О. передающего с одной Стороны и принимающего с другой Стороны. В таком Уведомлении должны быть указаны исходящий и входящий номера, присвоенные передающей и принимающей Сторонами, а также дата.

11.3. Ни одна из Сторон не имеет права передать третьему лицу свои права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны.

11.4. Все дополнения, изменения и приложения к настоящему Договору, подписанные Сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах и находится по одному экземпляру у каждой из Сторон.

12. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Договор на монтаж оборудования (образец)

Образец договора на монтаж оборудования

Составление договоров поставки и монтажа оборудования (образец последнего можно скачать по ссылке в конце статьи) может вызвать некоторые затруднения. Эта статья призвана разрешить такие затруднения и показать способ составления договора.

Договор на монтаж оборудования

Соглашение на монтаж оборудования обычно заключается путем подписания договора подряда. Называться он может и договором монтажа, но регулируется нормами, относящимися к подряду (т. е. гл. 37 ГК РФ). Зачастую к данному соглашению применяются положения о возмездном оказании услуг. Однако ст. 779 ГК РФ содержит перечень услуг, в число которых монтаж оборудования не входит. Договор на оказание услуг по установке оборудования, в отличие от работ, характеризуется отсутствием материального характера. Услуги потребляются заказчиком непосредственно в процессе их оказания и не предполагают предоставления исполнителю какого-либо технического задания.

Стороны свободны в заключении договора. Поэтому конкретные условия такой сделки оформляются сторонами индивидуально. Отразим основные моменты и особенности договора на установку оборудования.

По договору монтажа оборудования одна сторона берет на себя обязательство выполнить работы по установке соответствующих объектов и сдать их результат заказчику. В свою очередь заказчик берет на себя обязательство принять результат работы и перечислить исполнителю плату, установленную условиями договора.

Кроме этого, в договоре должно быть указано:

  • какое оборудование подлежит монтажу;
  • где именно оно устанавливается;
  • конкретный перечень требований, предъявляемых к результатам работ.

Возможно заключение смешанного договора поставки оборудования с монтажом и пусконаладкой. Объединение двух видов подобных сделок актуально в случаях, когда поставщик оборудования дополнительно предлагает проведение соответствующих работ по его установке.

Особенности договора

Одной из основных обязанностей заказчика по договору монтажа является подготовка помещений, фундаментов и конструкций под установку оборудования. Организации же, осуществляющей проведение соответствующих монтажных работ, надлежит проверить выполнение предшествующих подготовительных работ согласно проекту в отношении:

  • фундаментов;
  • опорных конструкций;
  • помещений, тоннелей и каналов и т.д.

Кроме этого, до начала работ необходимо проконтролировать:

  • соответствие оборудования проектам;
  • комплектность узлов и агрегатов;
  • технические характеристики оборудования и его готовность к установке;
  • наличие специального монтажно-сборочного инструмента (при необходимости).

Монтаж оборудования можно начинать после подписания актов готовности помещений и фундаментов к соответствующей установке.

Условия осуществления подготовительных процедур и их приемки целесообразно прописать в договоре или специализированных приложениях к нему.

По умолчанию монтаж предполагает установку станков, узлов и агрегатов с соблюдением всех установленных требований. Установка объектов включает в себя закрепление оборудования на фундаменты или иные опорные конструкции, подключение его к сетям, панелям управления, приведение в состояние готовности к работе. Конкретизированный же перечень работ надлежит отразить в договоре или специализированных приложениях.

После окончания работ (или отдельных этапов работ) составляется специальный акт приемки работ со ссылкой на договор. Им фиксируется факт установки объекта с соблюдением всех необходимых требований. В нем указывают:

  • наименования и номера оборудования,
  • его количество и функционал;
  • технические данные и другую необходимую информацию об установленных объектах;
  • информацию о претензиях заказчика или отсутствии таковых.

Скачать образец договора на монтаж оборудования

Договор на монтаж системы видеонаблюдения.

Что касается конкретно Договора на монтаж системы видеонаблюдения, то кроме стандартных пунктов (способ оплаты, дата действия, гарантийных обязательств, форс-мажор и пр.) он должен учитывать:

— адрес монтажа (физический адрес объекта)

— место монтажа (лучше конкретно для каждой позиции)

— складирование оборудование и право собственности во время проведения работ

— обеспечение электропитение не менее 1500Вт 220В

— возможное время проведения работ по Договору и многое другое.

Ниже приведен пример договора на монтаж системы видеонаблюдения.

Договор на монтаж системы видеонаблюдения №________

г. Москва «_____» _________20_____г.

_________________________, в лице ______________________________, действующего на основании _____ именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________ , действующего на основании ______, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Исполнитель обязуется поставить и произвести работы по поставке, монтажу и осуществить ввод в эксплуатацию системы охранного видеонаблюдения по адресу: ____________________________________, а Заказчик принять и оплатить оборудование и выполненные Исполнителем работы.

2. Порядок оформления заказа.

2.1. Заказчик предоставляет Исполнителю план (схему) помещения, фасада, кровли здания и схему проводки слаботочных и силовых линий связи. Если таковых не имеется, заказчик делает заявку на вызов замерщика (услуга оплачивается дополнительно).

2.2. Исполнитель по представленной Заказчиком документации проектирует схему коммутации оборудования и проводки кабеля.

2.3. На основании схемы Исполнитель составляет спецификацию с перечнем необходимого оборудования и проводимых работ.

2.4. Исключительные авторские права на схему коммутации оборудования и проводки кабеля принадлежат Исполнителю. Заказчик имеет право использовать схему коммутации и дополнительную консультационную информацию лишь в целях, определяемых настоящим Договором.

2.5. По желанию Заказчика в дополнение к товару и/или проводимым работам по настоящему Договору могут входить дополнительные услуги и/или оборудование.

3. Стоимость и порядок расчетов.

3.1. Стоимость передаваемого оборудования и работ согласно предварительному расчету составляет __________ руб. __________________________________ рубля ____ коп (см. Спецификация к Договору)

3.2. Оплата на сумму _____________ руб. (__________________________________________ рубля 99 копеек, НДС не облагается), осуществляется как предоплата по Договору.

3.3. Доплата по настоящему Договору производится внесением суммы в размере ___________ руб. (__________________ рублей _____копеек, НДС не облагается) после выполнения Исполнителем работ по данному Договору.

3.4. Моментом исполнения Исполнителем обязательств по Договору считается:

— в части передачи оборудования — дата передачи Исполнителем оборудования Заказчику, право собственности на оборудование переходит к Заказчику после подписания сторонами товарной накладной;

— в части выполнения работ по монтажу и настройке оборудования — дата подписания Сторонами Акта выполненных работ.

3.5. Заказчик вправе производить расчет с Исполнителем как самостоятельно, так и через своих надлежаще уполномоченных лиц по правилам, предусмотренным действующим законодательством РФ.

4. Обязанности сторон.

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. На основании: предоставленных Заказчиком планов (схем) помещений, фасада, кровли здания, схемы проводки слаботочных и силовых линий связи и/или предварительно проведенной работы по обследованию объекта Заказчика (услуга оплачивается отдельно), в соответствии с его пожеланиями, составить предварительный расчет по поставке, монтажу и настройки оборудования (Спецификация к Договору).

4.1.2. Передать Заказчику оборудование пригодное к эксплуатации в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством.

4.1.3. Произвести замену оборудования ненадлежащего качества в порядке и в сроки, предусмотренные ст.20.21 Закона РФ «О защите прав потребителей». Информировать Заказчика об обстоятельствах влияющих на срок исполнения обязательств по Договору. Произвести работы по монтажу и/или настройке оборудования (далее по тексту «работы») в согласованные с Заказчиком сроки. Согласовать время и адрес проведения работ.

Читайте так же:  Сокращение досрочное увольнение компенсация

4.1.4. Предоставить Заказчику по его запросу необходимую информацию о порядке и ходе выполнения работ.

4.1.5. Поставить оборудование и выполнить работы по Договору в срок не позднее ___________ рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Оплатить оборудование и работы согласно п.З настоящего Договора.

4.2.2. Подписать товарную накладную и Акт выполненных работ в течении 3-х рабочих дней с момента их предоставления.

4.2.3. Принять оборудование в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.2.4. Предоставить реквизиты для экстренной связи для исполнения обязательства Исполнителя.

4.2.5. Осуществить приемку оборудования на месте исполнения настоящего Договора. В случае невозможности принять оборудование лично, уполномочить на это доверенное лицо, наделив его соответствующей доверенностью.

4.2.6. Произвести осмотр оборудования в момент его передачи и при отсутствии замечаний к комплектности и качеству оборудования подписать Товарную накладную и (или) Акт приема — передачи оборудования, в случае обнаружения недопоставки или брака незамедлительно уведомить Исполнителя.

4.2.7. Уведомить Исполнителя в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания товарной накладной и (или) Акта приема — передачи оборудования о факте выхода оборудования из строя либо об обнаружении скрытых недостатков, которые не могли быть выявлены при его осмотре в момент передачи и подписания Заказчиком товарной накладной и (или) Акта приема — передачи оборудования.

4.2.8. Предоставить Исполнителю свободный доступ во все технические, жилые и нежилые помещения, необходимые для выполнения монтажных работ, и всячески способствовать их выполнению в кратчайшие сроки.

4.2.9. В день завоза оборудования и проведения монтажных работ предоставить место для складирования за свой счет в приспособленном для этих целей охраняемом помещении, до и во время монтажных работ.

4.2.10. Подготовить помещение для проведения монтажных работ.

4.2.11. На время выполнения монтажных работ обеспечить электроснабжением, позволяющим вести работу электроинструментом мощностью 1500 Ватт.

4.2.12. Незамедлительно информировать Исполнителя о возможных дефектах установленного оборудования возникших в течении эксплуатации гарантийного срока.

5. Ответственность сторон

5.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за исполнение обязательств по настоящему Договору, в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Исполнитель не несет ответственность:

— за какой-либо вред или ущерб, причиненный жизни, здоровью, имуществу или моральному состоянию потребителя и/или других лиц, если он явился следствием нарушения инструкций по безопасной эксплуатации, либо из-за непонимания последствия своих действий; а также при наступлении форс-мажорных обстоятельств:

— за целевое использование оборудования Заказчиком.

5.3. В случае отказа Заказчика произвести осмотр оборудования на предмет механических повреждении, производственных дефектов и комплектации Исполнитель освобождается от ответственности по настоящему Договору, претензии по браку не принимаются.

5.4. За просрочку поставки оборудования Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости просроченной продукции за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки, но не более 5% от стоимости недопоставленного оборудования.

5.5. В случае отсутствия Заказчика или его доверенного лица в месте передачи оборудования и/или проведения монтажных работ по Договору, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика выплатить пени в размере 0,1% от стоимости оборудования за каждый день хранения оборудования на складе, но не более 5% от стоимости оборудования. Повторная передача оборудования, если она связана с перевозкой, осуществляется за счет средств Заказчика в согласованные с Заказчиком сроки.

5.6. Взыскание убытков и пеней не освобождает сторону, нарушившую условия настоящего Договора от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору надлежащим образом.

5.7. В случае отказа Заказчиком от проведения работ до или в процессе их проведения Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке Исполнитель вправе потребовать возмещение расходов на проведенные работы и демонтаж фактически установленного оборудования.

5.8. В случае необоснованного отказа подписать товарную накладную и (или) Акт приема — передачи оборудования на оборудование или Акт сдачи- приема выполненных работ со стороны Заказчика он обязан в течении 3 (трех) рабочих дней с момента передачи оборудования или выполнения работ представить Исполнителю письменную претензию с указанием причин отказа от подписания. При невыполнении указанных условий Исполнитель считается исполнившим свои обязательства по настоящему Договору надлежащим образом и освобождается от ответственности по настоящему Договору.

5.9. В случае расторжения Договора в течении 3 (трех) рабочих дней после даты его подписания Исполнитель вправе удержать с Заказчика сумму в размере 3% от стоимости работ за составление проекта схемы коммутации оборудования и проводки кабеля.

5.10. Брак, возникший в результате ненадлежащей эксплуатации оборудования Заказчиком, не подлежит замене.

5.11. Исполнитель не несет ответственность за некорректную работу установленного оборудования, обусловленную электрическими и электромагнитными помехами, помехами «земленная петля» и прочими факторами, связанными с неправильной прокладкой и коммутацией фидерных, видео и электрических линий связи раннее смонтированных
Заказчиком или сторонними организациями.

5.12. При производстве работ возможны повреждения покраски стены, ответственность за это Исполнитель на себя не принимает, Заказчик самостоятельно нанимает строителей для перекраски стен.

6. Срок и порядок исполнения Договора

6.1. Датой передачи Исполнителем оборудования Заказчику считается дата:

— вручения оборудования Заказчику или указанному им лицу и подписания товарной накладной и (или) Акта приема — передачи оборудования.Товарная накладная и (или) Акт приема — передачи оборудования подписанные со стороны Исполнителя, передается Заказчику вместе с оборудованием.

6.2. В том случае, если поставка оборудования осуществлялась Заказчиком самостоятельно, последний должен известить Исполнителя о дате прибытия оборудования к месту его монтажа и настройки, при этом местом монтажа и настройки следует считать место, согласованное по настоящему Договору В случае несоблюдения Заказчиком данного условия, нарушение Исполнителем указанного в п. 6.1 срока не является нарушением настоящего Договора.

6.3. Датой выполненных работ считается дата:

— подписания Акта выполненных работ.

7. Срок действия договора.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.

7.2. Настоящий договор действует до момента подписания Сторонами Товарной накладной и (или) Акта приема- передачи оборудования и Акта выполненных работ.

8. Дополнительные условия.

8.1. Все изменения по Договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.2. В случае возникновения необходимости установки дополнительного оборудования, его замены и/или увеличения объема и/или характера работ, изменения оформляются Дополнительным соглашением к Договору с приложением Сметы, учитывающей внесенные изменения.

8.3. Исполнитель имеет право без предварительного согласования с Заказчиком произвести закупку поставить Заказчику и установить вместо оборудования, заявленного в спецификации, идентичное по техническим характеристикам и стоимости, а Заказчик обязуется его принять Изменение перечня и стоимости оборудования оформляется, как дополнительное соглашение к Договору и, в случае необходимости, влияет на его конечную стоимость. Стоимость заменяемого оборудования не может превышать стоимость оборудования, заявленного в спецификации. В случае если стоимость заменяемого оборудования будет меньше, чем заявлено в спецификации, общая стоимость Договора будет уменьшена на сумму разницы и соответственно скорректирует сумму окончательного расчета по Договору.

8.4. В случае, если в процессе выполнения работ по Договору выяснится, что для удовлетворения потребности Заказчика нет необходимости в установке и/или приобретении некоторых позиций оборудования данные позиции будут исключены из спецификации к Договору. Изменение перечня будет оформлено, как дополнительное соглашение к Договору и отразиться на конечной стоимости Договора и соответственно скорректирует сумму окончательного расчета по Договору. В случае если стоимость исключенных работ и оборудования превысит стоимость окончательного расчета по Договору, разница будет возвращена Исполнителем из средств, ранее перечисленных ему по Договору.

8.5. Выполнение Исполнителем по поручению Заказчика непредусмотренных в Приложение №1 к настоящему Договору работ оплачивается дополнительно, и оформляются Дополнительным соглашением к Договору с приложением Сметы, учитывающей внесенные изменения.

8.6. Задержка проведения работ по вине Заказчика, автоматически отодвигает сроки завершения работ по настоящему Договору.

8.7. Договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

9. Гарантия и гарантийное обслуживание

9.1. Переданное Заказчику оборудование подлежит замене в случае его выхода из строя (поломки) либо при обнаружении скрытых недостатков, которые не могли быть выявлены при его осмотре в момент передачи и подписания Заказчиком Акта приема-передачи оборудования при соблюдении нижеследующих условий

9.1.1. Исполнитель уведомлен о вышеуказанных обстоятельствах в соответствии с п.4.2. настоящего Договора:

9.1.2. Вышеуказанные недостатки возникли до момента передачи оборудования Заказчику и/или не в следствии нарушения Заказчиком правил его использования, хранения.

9.2. Бесплатное гарантийное обслуживание оборудования осуществляется гарантийными мастерскими (если таковые имеются) конкретно для каждого вида товара. Бесплатное гарантийное обслуживание на монтаж оборудования осуществляется Исполнителем в течении шести месяцев с момента подписания Акта выполненных работ.

9.3. За оборудование, вышедшее из строя по вине Заказчика, третьих лиц или стихийного бедствия в гарантийный период Исполнитель ответственности не несет. Устранение неисправностей в таких случаях и послегарантийное обслуживание осуществляется по Дополнительному соглашению.

10. Порядок разрешения с п оров

10.1. Стороны обязуются приложить все усилия для разрешения споров по настоящему Договору путем переговоров.

10.2. В случае отсутствия возможности разрешить споры путем переговоров Стороны передают спор на рассмотрение в арбитражный суд г. Москвы.

10.3. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок разрешения споров.

11.1. Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по Договору полностью или частично в случае наступления форс-мажорных обстоятельств: военных действий, природных явлений, актов органов власти и управления, влияющих на выполнение конкретных обязательств, выход из строя или нарушение нормального функционирования передающего телецентра связанного с изменением технических условий вещания. Сторона, пострадавшая от форс-мажорных обстоятельств, должна в течении 3 (трех) календарных дней известить другую сторону об их наступлении или окончании.