Договор на ремонт судна

21.03.2018 Выкл. Автор admin

Примерная форма договора на консервацию (зимний отстой) судна (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Настоящая форма разработана в соответствии с главой 37 ГК РФ, приказом Министерства речного флота РСФСР от 12 мая 1989 г. N 61 «О введении в действие Правил ремонта судов Министерства речного флота РСФСР».

Договор на консервацию (зимний отстой) судна

г. [ место заключения договора ]

[ число, месяц, год ]

[ Наименование организации — владельца судна ], в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

[ наименование организации — владельца отстойного пункта/затона ], в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик принимает на себя обязательства по организации и обеспечению на своей территории (акватории) отстоя принадлежащего Заказчику судна в зимний межнавигационный период, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его.

1.2. Техническая характеристика судна:

— вид флота: [ вписать нужное ];

— наименование и номер судна: [ вписать нужное ];

— размеры (габариты) судна: [ вписать нужное ];

— мощность (грузоподъемность) судна: [ вписать нужное ].

1.3. Затон/отстойный пункт Подрядчика расположен по адресу: [ указать конкретное местоположение отстоя судна ].

1.4. Условия отстоя судна: [ указать условия отстоя судна, например: на плаву/с подъемом на слип и др. ].

1.5. Перечень технических и технологических работ по ремонту, монтажу и демонтажу судна (далее по тексту — Работы по отстою), выполняемых Подрядчиком, предусмотрен в смете расходов по отстою, являющейся приложением и неотъемлемой частью настоящего договора.

1.6. Заказчик передает Подрядчику экипаж судна в количестве [ указать количество штатных единиц, передаваемых для работ по отстою ] для использования на работах по отстою и на работах Подрядчика.

1.7. Продолжительность периода, в течение которого судно находится на отстое, составляет [ значение ] [ месяцев/дней ] (с [ число, месяц, год ] по [ число, месяц, год ]).

1.8. Передача судна Подрядчику для постановки на отстой и факт получения его Заказчиком после отстоя оформляются Сторонами актами приема-передачи судна.

1.9. Работа считается выполненной после подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ.

2. Права и обязанности сторон договора

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Принять на отстой по акту приема-передачи приведенное в пожаробезопасное зимовочное состояние судно, расставить его в затоне/отстойном пункте, обеспечить охрану, околку льда и содержание в чистоте на весь период отстоя.

2.1.2. На весь период отстоя обеспечить сохранность судовых технических средств и судна в целом.

2.1.3. Своими силами и средствами выполнить все работы по отстою, предусмотренные сметой.

2.1.4. Обеспечить доступ на судно членам экипажа Заказчика, указанным в п. 1.6. настоящего договора, в соответствии с Правилами внутреннего распорядка Подрядчика.

2.1.5. При необходимости проведения защитных или спасательных работ, вызванных стихийными причинами (бурным паводком, ледоходом, резким изменением горизонтов воды и др.), выполнить своими силами и средствами работы по обеспечению сохранности судна независимо от наличия работ в смете расходов по отстою с последующим возмещением Заказчиком не предусмотренных сметой расходов.

Характер и объем произведенных при этом работ подлежат актированию с участием представителей Заказчика и местной судоходной инспекции.

2.1.6. Ежемесячно передавать результат выполненных работ Заказчику по акту приема-сдачи выполненных работ.

2.1.7. Обеспечить своевременный вывод судна из отстоя и передачу его Заказчику по акту приема-передачи судна.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ по настоящему договору.

2.2.2. Привлекать лиц, оставленных Заказчиком на судне на период зимнего отстоя, к производству защитных или спасательных работ, а также использовать при этом судно, его оборудование и инвентарь.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. После захода судна в отстойный пункт/затон привести его в пожаробезопасное зимовочное состояние.

Перечень подготовительных работ по приведению судна в пожаробезопасное зимовочное состояние установлен в приложении [ значение ] к настоящему договору.

2.3.2. Представить все требующиеся судовые документы, необходимые для обеспечения безопасного отстоя судна.

2.3.3. Возместить Подрядчику не предусмотренные сметой расходы, понесенные им при проведении защитных или спасательных работ, вызванных стихийными причинами (бурным паводком, ледоходом, резким изменением горизонтов воды и др.).

2.3.4. Исключить пребывание на судне посторонних лиц.

2.3.5. Обеспечить выполнение членами экипажа, указанными в п. 1.6. настоящего договора, Правил внутреннего распорядка Подрядчика.

2.3.6. Своевременно оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Требовать исполнения обязательств в срок и на условиях, определенных в настоящем договоре.

2.4.2. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3. Цена работы и порядок оплаты

3.1. Цена выполняемой работы по настоящему договору определена путем составления сметы и составляет [ цифрами и прописью ] рублей в месяц.

3.2. Смета составляется Подрядчиком, приобретает силу и становится частью настоящего договора с момента утверждения ее Заказчиком.

3.3. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком ежемесячно, в безналичном порядке, на основании подписанного Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ, в течение [ значение ] рабочих дней с момента получения Заказчиком счета от Подрядчика.

3.4. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.5. Обязанность Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненной с даты [ списания денежных средств с расчетного счета Заказчика/поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика ].

4. Ответственность сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Подрядчик в течение всего периода отстоя с момента приемки судна по акту на зимовку до момента сдачи по акту в эксплуатацию несет полную ответственность за безопасность отстоя, исправное состояние и сохранность судна, всех его частей и деталей.

4.3. В случае повреждения или утери частей и деталей (инвентаря) судна в период отстоя Подрядчик обязан за свой счет и своими силами устранить повреждения либо возместить Заказчику убытки.

4.4. За нарушение сроков оплаты выполненной работы Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере [ значение ] процентов от суммы долга за каждый день просрочки.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения обязательств по настоящему договору.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Договор на поверку и ремонт кипиА судов

Главная > Документ

на поверку и ремонт КИПиА судов

г.Актау «___» ________ 2013г.

АО «НМСК «Казмортрансфлот», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _______________________, действующего на основании___________________________, с одной стороны, и

__________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ________________, действующего на основании __________, с другой стороны, на основании Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденные Советом Директоров АО «Самрук-Қазына» 26 мая 2012 г., и Протокола итогов закупок способом ценовых предложений от .__._________ 2013 г., заключили настоящий Договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1.1.В соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель обязуется выполнить работы по поверке и ремонту КИПиА судов (далее – Работы) на судах Заказчика (далее по тексту – Судно, Суда) в соответствии с Тарифами на выполнение работ (Приложение №1, к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Исполнителю выполненные Работы, в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2.Исполнитель гарантирует наличие всех необходимых законодательством Республики Казахстан видов лицензий и разрешений на выполнение работ, составляющих предмет настоящего Договора.

1.3. Место выполнения Работ – Мангистауская область, пос. Баутино ФПМО.

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ

Работы выполняются Исполнителем по письменной Заявке Заказчика, в которой указывается название Судна, наименование КИПиА, подлежащего поверке или ремонту, сроки выполнения Работ.

2.2.Заказчик подает Заявки по мере возникновения потребности в поверке или ремонте КИПиА судов.

Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3.После выполнения работ Стороны подписывают Акт выполненных работ.

2.4.Заказчик вправе проверять качество выполненных Работ, а также качество материалов, деталей и оборудования, используемых

Исполнителем в процессе выполнения Работ. В случае некачественно выполненных Работ, Заказчик вправе потребовать исправления некачественно выполненных Работ и/или замены материалов, деталей и оборудования в установленные им сроки.

Читайте так же:  Что такое приказ увс

2.5.Исполнитель обязан за свой счет и без продления срока выполнения Работ выполнить требования представителей Заказчика по устранению любых дефектов или недостатков, возникающих из-за низкого качества Работ.

2.6.Работы выполняются Исполнителем в соответствии с технической документацией и требованиями, обычно предъявляемыми к выполнению данного вида Работ.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1.Датой начала выполнения Работ считается дата, указанная Заказчиком в Заявке.

3.2.Датой окончания Работ считается дата подписания Акта выполненных работ Заказчиком.

3.3.Стоимость фактически выполненных Работ подлежащих оплате, определяется на основании Акта выполненных работ.

3.4.Общая стоимость Договора не может превышать ___________________ (_________________) тенге с учетом НДС, в течение всего срока действия Договора.

3.5.Общая стоимость Договора включает в себя все налоги, командировочные и иные расходы Исполнителя, связанные с выполнением Работ по настоящему Договору.

3.6.Заказчик обязуется выплатить Исполнителю стоимость фактически выполненных Работ, в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения от Исполнителя оригинала счета-фактуры, при условии, что Заказчик подписал Акт выполненных работ. Счет-фактура должна быть оформлена в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

3.7. Последний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком только при предоставлении Исполнителем отчетности по доле местного содержания в работах (Приложение №2 к настоящему Договору).

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.1. Направлять Исполнителю Заявки на выполнение Работ.

4.1.2.Принять выполненные Работы, а также своевременно и в полном объёме оплатить Работы, выполненные Исполнителем, при отсутствии замечаний по выполненным Работам.

4.1.3.Для оперативного решения вопросов, возникающих при исполнении настоящего Договора, назначить уполномоченного представителя с указанием должности, Ф.И.О., и контактных телефонов. В случае замены представителя Заказчика незамедлительно уведомить об этом Исполнителя.

4.1.4. Обеспечить Исполнителю свободный доступ на Суда для исполнения своих обязанностей по настоящему Договору.

4.2.1.Если Исполнитель не приступает своевременно к выполнению Работ и не выполняет Работы в предусмотренные в Заявке сроки, Заказчик вправе досрочно расторгнуть Договор и применить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором.

4.2.2.Заказчик вправе проверять и контролировать ход и качество выполняемых Работ Исполнителем, не вмешиваясь в производственно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

4.2.3.В письменной и устной форме давать указания Исполнителю по устранению выявленных недостатков в выполненных Работах.

4.2.4.Удержать из любой суммы, подлежащей выплате Исполнителю, суммы штрафных санкций, которые Заказчик вправе применить к Исполнителю за невыполнение либо ненадлежащее выполнение Исполнителем принятых обязательств по настоящему Договору, при этом данное обстоятельство не является нарушение обязательств со стороны Заказчика. В соответствии с данным пунктом, Заказчик должен письменно уведомить Исполнителя о причинах любого удержания.

4.2.5.Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае представления Исполнителем недостоверной информации по доле местного содержания в работах.

4.2.6.Заказчик вправе удержать суммы штрафных санкций за неисполнение Исполнителем обязательств по доле местного содержания из подлежащих Исполнителю платежей.

4.2.7.Заказчик вправе не подписывать Акт выполненных работ в случае непредставления Исполнителем отчетности по доле местного содержания (Приложение №2 к настоящему Договор).

4.2.8.Заказчик вправе приостановить/задержать оплату в случае непредставления Исполнителем отчетности по доле местного содержания (Приложение №2 к настоящему Договору), при этом Исполнитель не вправе применять к Заказчику санкции за несвоевременную оплату.

4.3.1.Качественно, профессионально и в установленные сроки выполнить Работы по настоящему Договору в строгом соответствии с действующими на территории Республики Казахстан нормами, правилами, техническими требованиями и другими нормативными документами.

4.3.2.Исполнитель несет ответственность за безопасное производство Работ, в течение всего срока действия настоящего Договора. Исполнитель также несет ответственность в полном объеме за причинение убытков Заказчику, если такие убытки были причинены во время выполнения Работ.

4.3.3.Исполнитель несет ответственность за сохранность имущества Заказчика, принятого для выполнения Работ.

4.3.4.Нести все экологические риски и оплачивать все штрафные санкции, предъявляемые контролирующими инстанциями при выполнении Работ по настоящему Договору, если это не вызвано виновными действиями Заказчика.

4.3.5.При выполнении Работ по настоящему Договору проводить все операции наиболее безопасным способом в целях охраны здоровья и жизни работников, окружающей среды и имущества.

4.3.6.Выполнять Работы только при использовании технологий, обеспечивающих сбор всех видов загрязняющих веществ, не допускать сверхнормативный (залповый) выброс загрязняющих веществ в атмосферу, сброс за борт отходов и загрязненных стоков.

4.3.7.При выполнении Работ по настоящему Договору использовать современные сертифицированные антикоррозионные материалы.

4.3.8.Соблюдать экологические и санитарно-эпидемиологические требования при обращении с отходами, выполнять мероприятия по их обезвреживанию и безопасному удалению.

4.3.9.Исполнитель обязуется выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

4.3.10. Представить отчетность по доле местного содержания по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Договору. Отчетность должна быть предоставлена вместе с последним Актом выполненных работ.

4.4.1.Исполнитель вправе привлекать для выполнения Работ третьих лиц (субподрядчиков) только с письменного разрешения Заказчика, при этом ответственность за действия (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств) таких лиц, а также ответственность перед привлеченными третьими лицами за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства Заказчиком несет Исполнитель.

5.1.Исполнитель вправе, с предварительного письменного согласия Заказчика, привлекать субподрядчиков для исполнения части обязанностей по настоящему Договору. При этом согласование субподрядчика происходит до предоставления ему какой-либо части выполнения обязательств по настоящему Договору.

5.2.Исполнитель при согласовании с Заказчиком привлекаемого субподрядчика в письменном виде указывает: наименование привлекаемой компании, имена первых руководителей, учредительные документы, лицензии и разрешения, страховые полисы, адрес, контактный телефон, гарантию или представление того, что у субподрядчиков отсутствует конфликт интересов с Исполнителем.

5.3.Исполнитель должен гарантировать, что все субподрядчики, привлекаемые Исполнителем к выполнению Работ по настоящему Договору, должны предоставить те же гарантии предоставления субподрядных Работ, что и Исполнитель. Исполнитель отвечает за обеспечение соблюдения всеми субподрядчиками соответствия тем же стандартам и тех же гарантий, что изложены в пунктах 7.1.-7.9. настоящего Договора, также он полностью отвечает за

управление работой данных субподрядчиков в полном соответствии с интересами Заказчика.

5.4.Исполнитель самостоятельно определяет взаимоотношения с привлеченными субподрядчиками, в том числе, оплачивает счета субподрядчиков за счет собственных средств, обеспечивает надлежащее выполнение Работ субподрядчиком и т.д.

5.5.За все действия субподрядчика полную ответственность перед Заказчиком несет Исполнитель. Любые отношения по Договору, касающиеся привлеченных субподрядчиков, осуществляются Заказчиком через Исполнителя.

6.1.За нарушение сроков выполнения Работ указанных в Заявке, а также сроков, указанных в п. п.6.3. п.6.5., п.7.8. настоящего Договора, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в размере 0,1% от общей стоимости Договора, установленной в п.3.4, за каждый календарный день просрочки.

6.2.За нарушение срока оплаты, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый банковский день просрочки, но не более 1% от общей стоимости Договора, установленной в п.3.4.

6.3.В случае выполнения Работ с ненадлежащим качеством, а также в случае несоблюдения Исполнителем любого из условий настоящего Договора, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10 % от общей стоимости Договора, установленной в п.3.4. Оплата штрафа производится Исполнителем в течение 3-х (трех) банковских дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика.

6.4.За просрочку предоставления отчетности по местному содержанию Исполнителем, Заказчик вправе взыскать с него штраф в размере 5% от общей стоимости Договора, установленной в п.3.4.

6.5.За неисполнение Исполнителем обязательств по доле местного содержания, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного местного содержания от общей стоимости Договора, установленной в п.3.4., но не более 15% от общей стоимости Договора.

6.6.Исполнитель несет ответственность и возмещает издержки Заказчика в случае причинения ущерба имуществу Заказчика. При причинении имущественного и иного вреда Заказчику, Исполнитель обязуется добровольно, в полном объеме возместить причиненные ущерб и убытки в течение 20 (календарных) дней с момента выявления такого случая.

6.7.Исполнитель в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору несет самостоятельную ответственность за соблюдение законодательства Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, охраны труда. В случае необходимости получения разрешений или других установленных законодательством документов, Исполнитель обеспечивает их получение за счет собственных средств.

6.8.Уплата неустойки, штрафа и применение иных санкций в соответствии с законодательством не освобождает Исполнителя от надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.1.Исполнитель гарантирует, что он имеет надлежащую квалификацию, техническую и материальную обеспеченность, физические ресурсы, финансовую стабильность, положительный опыт работы, требуемый для полного и качественного выполнения Работ.

7.2.Исполнитель гарантирует выполнение Работ в соответствии с общепринятыми стандартами, правилами, нормами, настоящим Договором и требованиями законодательства Республики Казахстан.

7.3.Исполнитель гарантирует, что любое несоответствие гарантиям, выявленное как в течение срока действия настоящего Договора, так и после его окончания в течение 6 (шести) месяцев, будет исправлено Исполнителем за его счет, без какого-либо возмещения Заказчиком. Кроме того, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в соответствии с п. 6.3. настоящего Договора, за любое не соответствие гарантиям.

7.4.Гарантийный срок на все выполненные Исполнителем Работы — 6 (шесть) месяцев с даты подписания Акта выполненных работ сторонами.

7.5. Исполнитель несет ответственность на весь гарантийный период за качество выполненных Работ.

7.6.В том случае, если в гарантийный период при нормальных эксплуатационных условиях обнаружатся дефекты из-за низкого качества Работ, то Исполнитель обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет. В этом случае срок гарантии возобновляется на 6 (шесть) месяцев от даты окончания повторного выполнения Работ, зафиксированного Актом выполненных работ.

Читайте так же:  Государственный нотариус владивосток

7.7.Претензии по качеству Работ должны быть заявлены Заказчиком Исполнителю в течение гарантийного срока.

7.8.В случае выявления дефектов и недостатков в течение гарантийного срока, Исполнитель обязан устранить такие дефекты и недостатки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика.

Ко всем рекламациям прилагается рекламационный акт, который должен содержать подробное описание дефекта, причин/ы и времени обнаружения. По возможности прилагаются также фотографии, отчеты и т.п. документы.

7.9. Гарантия Исполнителя не распространяется на нормальный износ, возникающий при эксплуатации.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Сторона не признается ответственной за неисполнение какого-либо из своих обязательств, если она докажет:

— что такое неисполнение явилось результатом препятствия, находящегося вне ее контроля;

— что от нее нельзя было разумно ожидать в момент заключения Договора принятия во внимание данного препятствия или его последствий для исполнения Договора;

— что она не могла разумно избежать или преодолеть такое препятствие или по крайней мере его последствия.

8.2. Препятствие, указанное в пункте 8.1, настоящего Договора, может произойти по причине следующих событий, перечень которых не является исчерпывающим: война, гражданская война, беспорядки и революции, акты пиратства, саботаж, стихийные бедствия, ураганы, землетрясения, наводнения, разрушение в результате молнии, взрывы, пожары, разрушения машин, заводов и любых установок действия и бездействия властей, законные или незаконные, за исключением тех, в отношении которых соответствующая Сторона приняла на себя риск согласно условиям Договора.

8.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Исполнитель продолжает выполнять свои обязательства по Договору насколько это целесообразно и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

8.4. Стороны не несут ответственности за последствия решений органов законодательной, исполнительной, судебной власти Республики Казахстан, которые делают невозможным для одной или обеих Сторон выполнение обязательств по настоящему Договору.

Договор подряда на ремонт морского судна

Образец документа:

ДОГОВОР ПОДРЯДА N _____ на ремонт морского судна

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонт _________________ (варианты: плановый или аварийный ) морского судна _________________ (указать название и регистрационный номер), (далее — Судно), выведенного из эксплуатации приказом судовладельца (Заказчика) N _____ от «___»__________ ___ г., а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

1.2. Право собственности Заказчика на Судно подтверждается следующими документами: ____________________ (копии прилагаются к настоящему Договору).

1.3. Подрядчик выполняет работу своими силами, с помощью собственных материалов и оборудования, на территории судоремонтного предприятия (Подрядчика): ____________________ (указать адрес).

1.4. Основной ремонтной документацией являются:

1.4.1. Настоящий Договор.

1.4.2. Ведомость заявленных ремонтных работ.

1.4.3. Акт выявленных дефектов Судна.

1.4.4. Исполнительная ремонтная ведомость.

1.5. Объем выполняемых Подрядчиком работ по настоящему Договору состоит из:

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. В течение _______ с момента получения в Классификационном обществе согласований и документов, предусмотренных п. 4.2 настоящего Договора, но не позже даты постановки Судна на ремонт:

а) назначить уполномоченного представителя и в течение _______ с момента назначения известить Подрядчика о таком назначении, указав в извещении Ф.И.О. уполномоченного представителя и реквизиты его доверенности;

б) предоставить возможность уполномоченным представителям Подрядчика посетить Судно с целью уточнения ремонтной документации, объемов, характера и особенностей заявленных Заказчиком ремонтных работ;

в) составить ведомость заявленных ремонтных работ ;

г) согласовать ведомость заявленных ремонтных работ с Классификационным обществом;

д) обеспечить подготовку Судна к ремонту путем выполнения следующих действий:

е) передать Подрядчику конструкторскую и техническую документацию по Судну, необходимую для выполнения заявленных ремонтных работ, в том числе рабочие чертежи по техническим проектам на модернизационные работы и переоборудование Судна;

ж) утвердить состав и численность экипажа, обеспечивающего безопасную и безаварийную стоянку Судна в ремонте;

з) застраховать Судно.

2.1.2. Не позднее _______ с момента выполнения условий, предусмотренных п. 2.1.1 настоящего Договора, передать подготовленное Судно в ремонт Подрядчику по акту приемки Судна в ремонт (Приложение N _____).

2.1.3. В течение _______ после постановки Судна в ремонт (док) направить уполномоченного представителя для осмотра Судна (подводной части Судна).

2.1.4. Обеспечить проведение предремонтных испытаний — по требованию Подрядчика при необходимости уточнения характера ремонта судовых технических средств, корпусных конструкций и систем (далее — СТСиК). При необходимости согласовать объем таких работ с Классификационным обществом.

2.1.4.1. При необходимости проведения швартовных и ходовых испытаний обеспечить Судно паром, электроэнергией и водой, а также топливом и маслами.

2.1.5. Не позднее _______ с момента получения от Подрядчика уведомления о готовности Судна к приемке из ремонта принять Судно по акту приемки Судна из ремонта (Приложение N _____) и подписать акт приемки Судна из ремонта.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. В срок, указанный в п. 2.1.1 настоящего Договора:

а) назначить уполномоченного представителя и в течение _______ с момента назначения известить Заказчика о таком назначении, указав в извещении Ф.И.О. уполномоченного представителя и реквизиты его доверенности;

б) заключить с надзорным органом _______________ (указать наименование) договор об организации и порядке проведения освидетельствования СТСиК, переданных в ремонт Подрядчику; о порядке рассмотрения конструкторской и ремонтной документации по СТСиК, а также о порядке участия надзорных органов в выявлении дефектов, промежуточных, ходовых, швартовных испытаниях СТСиК и Судна в целом.

2.2.2. В срок, предусмотренный п. 2.1.3 настоящего Договора, направить в док своего уполномоченного представителя для осмотра Судна (его подводной части), произвести выявление дефектов отдельных СТСиК для уточнения объема ремонтных работ и срока ремонта; при необходимости запросить Заказчика о проведении предремонтных испытаний.

2.2.3. Разработать рабочие чертежи, эскизы и технологические процессы для ремонтируемого судна в случае, если потребность в таковых возникла в процессе ремонта Судна.

2.2.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, произвести ремонт Судна, при этом обеспечивать выполнение следующих мероприятий:

а) содержать в исправном состоянии все причальные сооружения и швартовные устройства;

б) обеспечить безопасную и безаварийную стоянку Судна в течение всего периода ремонта, независимо от погодных и климатических условий;

в) осуществлять повседневное наблюдение и проведение совместно с Капитаном оперативных мероприятий по обеспечению безопасной стоянки Судна;

г) своевременно извещать Капитана об ожидаемом изменении погоды и мерах по обеспечению безопасности Судна при возникновении аварийных ситуаций;

д) в каждом отдельном случае согласовывать с Капитаном работы на Судне, влияющие на его общую прочность, остойчивость и плавучесть (перемещение тяжелых грузов, перекачка балласта и топлива, вырезка отверстий в обшивке и водонепроницаемых переборках, разборка донно-забортной и секущей арматуры и т.п.) и приступать к выполнению вышеуказанных работ только после получения указаний Капитана;

е) нести ответственность за сохранность демонтированных с Судна СТСиК, узлов и деталей;

ж) нести ответственность за обеспечение противопожарного состояния рабочих мест, на Судне, соблюдение требований пожаробезопасности при выполнении работ, готовность к действию противопожарных средств на акватории Подрядчика и в районе стоянки Судна. На время ремонта судовых противопожарных и осушительных средств предоставлять дублирующие средства за свой счет.

2.2.5. Не позднее _______ с момента окончания работ запросить Капитана о готовности Судна к спуску с дока. В течение _______ с момента получения положительного ответа Капитана обеспечить водонепроницаемость корпуса и закрытий, влияющих на непотопляемость Судна, и осуществить спуск Судна с дока.

2.2.6. Уведомить Заказчика о готовности Судна к приемке Судна из ремонта, подготовить акт приемки Судна.

2.2.7. Не позднее _______ с момента окончания ремонта Судна обеспечить:

а) уборку мусора с Судна;

б) возврат на Судно документации, полученной от Заказчика;

в) передачу Заказчику отчетной документации по ремонту Судна и исполнительной ремонтной ведомости с указанием стоимости фактически выполненных работ.

2.3. В течение срока действия настоящего Договора Капитан обязуется:

2.3.1. Контролировать выполнение работ по ведомостям на ремонт и их качество по технологическим процессам, конструкторской и технологической документации.

2.3.2. Контролировать сроки выполнения работ и принимать следующие меры для обеспечения выхода Судна из ремонта в назначенный срок: _______________.

2.3.3. Участвовать в промежуточных приемках ответственных деталей и узлов, СТСиК, а также в окончательной приемке Судна из ремонта.

2.3.4. Поручать экипажу Судна подготовку Судна к зимней стоянке (если применимо) с выполнением работ по швартовке, утеплению кингстонов, судовых систем и помещений.

2.3.5. В течение ______ с момента получения от Подрядчика извещения, предусмотренного подп. «г» п. 2.2.4 и/или запроса о проведении работ, предусмотренных подп. «д» п. 2.2.4 настоящего Договора, предоставить Подрядчику свои указания.

2.3.6. Нести ответственность за противопожарное состояние ремонтируемого Судна.

2.3.7. Нести ответственность за своевременное выполнение работ по подготовке Судна к ремонту, принятых к исполнению Заказчиком.

2.3.8. Осуществлять повседневное наблюдение и проведение совместно с Подрядчиком оперативных мероприятий по обеспечению безопасной стоянки Судна.

2.3.9. В течение _______ с момента получения от Подрядчика запроса, предусмотренного п. 2.2.5 настоящего Договора, направить Подрядчику письменное подтверждение о готовности Судна к спуску или представить свои возражения с указанием необходимых доработок.

Читайте так же:  Требования безопасности в аварийных ситуациях по лыжной подготовке

2.3.10. В порядке, предусмотренном п. 2.1.5 настоящего Договора, подписать акт приемки Судна из ремонта.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

3.2.1. По письменному соглашению Сторон.

3.2.2. В одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 — 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за ________ до даты предполагаемого расторжения.

4. НАДЗОР КЛАССИФИКАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

4.1. Ремонт Судна по настоящему Договору проводится под надзором Классификационного общества: _______________ (указать наименование) и Заказчика.

4.2. Стороны обязаны в срок ________ с момента подписания настоящего Договора:

4.2.1. Согласовать и направить в Классификационное общество конструкторскую, техническую и технологическую документацию по СТСиК, поднадзорным Классификационному обществу, и приступить к выполнению работ после одобрения указанной документации Классификационным обществом.

4.2.2. Получить документы и клейма Классификационного общества на поднадзорные Классификационному обществу механизмы и оборудование, а также изделия и материалы, устанавливаемые на Судне.

4.3. Стороны обязаны в любое время предоставлять инспектору Классификационного общества, по его требованию, необходимые конструкторские, технологические и технические документы.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ

5.1. Стоимость работ составляет _____ (__________) рублей.

5.2. В стоимость включены расходы: ______________________.

5.3. В стоимость работ не включаются расходы: ______________________.

5.4. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику стоимость работ в следующем порядке: _______________ в следующие сроки: _______________.

6.1. Дата подписания акта приемки Судна в ремонт (Приложение N ____) считается датой начала ремонта.

6.2. Дата подписания акта приемки Судна из ремонта (Приложение N ____) является датой окончания ремонта.

6.3. Промежуточные сроки выполнения работ:

7.1. Испытания Судна после ремонта проводятся по программе, разработанной Подрядчиком в срок: ___________ и согласованной с Заказчиком и Классификационным обществом. При испытаниях проверяется: качество выполненных ремонтных работ, работа и взаимодействие всех систем, оборудования и механизмов в действии по прямому назначению с заданными параметрами. Ответственность за проведение испытаний после ремонта и исправную работу СТСиК, отремонтированных Подрядчиком, несет Подрядчик. Обслуживание СТСиК во время испытаний обеспечивает экипаж Судна.

7.2. Если в процессе испытаний обнаружены дефекты, влияющие на безопасность мореплавания, то после их устранения, по требованию Заказчика или Классификационного общества, проводятся повторные испытания.

8.1. Гарантийный срок для завершенных ремонтных работ составляет _______________, в том числе для вновь установленного оборудования и материалов, со дня подписания акта приемки Судна из ремонта.

8.2. На дефекты, связанные с некачественным выполнением ремонтных работ, обнаруженные в течение гарантийного периода, оформляются рекламационные акты, которые представляются Подрядчику, выявленные дефекты устраняются Подрядчиком в сроки: _______________.

8.3. В случае если в течение гарантийного срока и при нормальных условиях эксплуатации выявляются дефекты из-за плохого качества работы или плохого качества материалов и оборудования, Подрядчик обязан за свой счет устранить такие дефекты или заменить неисправное оборудование.

8.4. Заказчик имеет право в течение гарантийного срока вернуть Судно на верфи Подрядчика для устранения дефектов, а Подрядчик обязан произвести необходимый ремонт бесплатно или заменить неисправные детали, оборудование или материалы за свой счет.

В случае если Заказчик сочтет невозможным направить Судно на завод Подрядчика и/или если обнаруженные дефекты не могут быть устранены путем замены оборудования и деталей, представленных Подрядчиком, Заказчик имеет право разместить заказ на ремонт указанных дефектов у другой компании по своему усмотрению и за счет Подрядчика. В этом случае оплата стоимости ремонта производится Подрядчиком в сумме обычных понесенных расходов на основе счетов и ведомостей на выполненную работу.

8.5. Все претензии должны соответствовать установленной форме. Эта форма должна содержать подробное описание дефекта, причины и время его обнаружения, фотографии, отчеты и т.д. Претензия удостоверяется независимым сюрвейером.

8.6. Подрядчик обязан выдать свидетельство о гарантии в отношении отремонтированного Судна.

8.7. Гарантия не покрывает обычный износ материалов и оборудования.

8.8. В случае если Судно, на котором нужно устранить дефект, будет выведено из эксплуатации более чем на _____ дней, гарантийный срок должен быть продлен на то время, в течение которого Судно не эксплуатировалось.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1. Ответственность за организацию безопасной стоянки Судна на акватории Подрядчика несет администрация Подрядчика.

9.2. Ответственность за полноту и качество выявления дефектов СТСиК, переданных в ремонт, несет Подрядчик в объеме работ, включенных в ведомость заявленных ремонтных работ. Для участия в выявлении дефектов Подрядчик приглашает уполномоченного представителя Заказчика и при необходимости инспекторов соответствующих органов надзора.

9.3. Ответственность за полноту и качество выполненных работ и соответствие примененных материалов техническим условиям и стандартам несет Подрядчик. Все предъявляемые Подрядчиком к сдаче Заказчику СТСиК должны быть предварительно проверены Подрядчиком с оформлением соответствующих актов.

В необходимых случаях к участию в приемке Судна из ремонта Заказчик привлекает Классификационное общество.

10. СТАРЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

10.1. Старое оборудование, аппараты и материалы, удаленные с Судна во время ремонта, остаются собственностью Заказчика и могут быть по согласованию Сторон переданы Подрядчику в качестве частичной компенсации за ремонт Судна по согласованной Сторонами цене.

11.1. В случае вынужденного прекращения работ на доке по метеорологическим условиям представители Сторон составляют двухсторонний акт, к которому обязательно должна быть приложена справка Гидрометслужбы о метеорологических условиях, влиявших на продолжительность докового ремонта.

12.1. Споры, возникшие по данному Договору, подлежат разрешению в арбитражном суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков для выполнения настоящего Договора с согласия Заказчика. Ответственность за качество работы, выполняемой субподрядчиками, и за поставляемое ими оборудование несет Подрядчик.

13.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по экземпляру для каждой из Сторон и для Классификационного общества.

13.3. Уведомления и сообщения считаются направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу, электронной почте или доставлены курьером по почтовым адресам Сторон с получением под расписку уполномоченными должностными лицами.

13.4. В остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.5. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:

13.5.1. Акт приемки судна в ремонт (Приложение N ___).

13.5.2. Акт приемки судна из ремонта (Приложение N ___).

13.5.3. Акт осмотра судна в доке (Приложение N ___).

13.5.4. Ремонтная ведомость (Приложение N ___).

13.5.5. Исполнительная ремонтная ведомость (приложение к Акту приемки судна) .

13.5.6. Ведомость заявленных ремонтных работ (Приложение N ___).

13.5.7. Акт выявленных дефектов Судна (Приложение N ___).

13.5.8. Правоустанавливающие документы на Судно (Приложение N ___).

13.5.9. Перечень уполномоченных представителей Сторон (Приложение N ___).

13.5.10. Копия договора страхования Судна (Приложение N ___).

13.5.11. Техническая документация на Судно, переданная Заказчиком Подрядчику (Приложение N ___).

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

В соответствии с п. 2.4.2 «РД 31.20.01-97. Правила технической эксплуатации морских судов. Основное руководство», утв. Минтрансом РФ 08.04.1997 N МФ-34/672, устанавливаются следующие виды ремонта: плановый, предусматривающий выполнение работ в соответствии с планом ремонта судов, утвержденным судовладельцем, и аварийный, предусматривающий выполнение работ, связанных с устранением повреждений СТСиК, полученных при аварийных случаях.

В соответствии с п. 2.4.4 «РД 31.20.01-97. Правила технической эксплуатации морских судов. Основное руководство», утв. Минтрансом РФ 08.04.1997 N МФ-34/672, исходными материалами для составления ведомости заявленных ремонтных работ являются:

— формуляры и журналы учета технического состояния судовых технических средств и конструкций;

— акты, предписания и требования органов надзора;

— нормы допускаемых износов;

— результаты предремонтной дефектации, наблюдений и осмотров в процессе эксплуатации;

— требования национальных и международных нормативных актов;

— конструкторская и техническая документация по судну.

Рекомендуемые формы ремонтной документации, перечисленной в п. п. 13.5.1 — 13.5.5 настоящего Договора, приведены в Приложении 3 к «РД 31.20.01-97. Правила технической эксплуатации морских судов. Основное руководство», утв. Минтрансом РФ 08.04.1997 N МФ-34/672.